一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：WH14CG2025FW5471（政府采购任务书编号：FS34020320240550号 ）

原公告的采购项目名称：璞悦光年配套幼儿园装修项目

首次公告日期：2025年01月24日

二、更正信息

更正事项：■采购公告 ■采购文件 □采购结果     

更正内容：

1、招标文件44页专用合同条款更改为：

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：发包人以书面通知承包人推迟开工日期，竣工工期相应顺延 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：        承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：①赔偿损失：发包人应赔偿承包人因其自行实施或转由他人实施被取消的工作而给承包人造成的实际损失，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、管理费等。②支付违约金：发包人应向承包人支付一定金额的违约金，并弥补承包人因此所遭受的间接损失  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： ①向承包人支付由此增加的费用；②同意承包人提出的工程延期要求；③向承包人支付合理利润  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人应当排除障碍，使承包人尽快恢复建设工作，同时赔偿承包人在暂停施工期间的损失，包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压所造成的损失和实际发生的费用 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： ①赔偿损失：发包人应赔偿承包人因无法复工而产生的停工、窝工等损失，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、管理费等实际发生的费用。②支付违约金：发包人应支付违约金给承包人，以补偿承包人因发包人违约行为所遭受的损失。③顺延工期：发包人应同意承包人顺延工期，以弥补因无法复工而延误的工期 。

（7）其他：      /      。

2、招标文件41页专用合同条款更改为：

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：        。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /    。

3、招标文件38页专用合同条款更改为：

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：         。

4、招标文件47页补充条款更改为：

本补充条款是专用条款的一部分，其解释顺序优先于专用条款内的其他条款。

按图纸施工，增减工程量按实结算。结算依据：投标文件中有该子项综合单价的，执行投标文件单价；1、投标文件中没有的子项，材料按施工同期芜湖市定额站发布的信息价执行，信息价中没有的材料，经双方询价，确定价格。根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的价款，应报发包人委托的审计单位确认后调整。承包人报价浮动率可按下列公式计算：承包人报价浮动率L＝（1－中标价／招标控制价）×100% 。2、报送发包人的施工组织设计及专项方案（须经监理公司审批同意的），仅用作指导施工企业进行施工，不作结价结算依据。3、中标单位必须严格执行弋江区政府性投资工程建设管理细则文件。4、工期：承包人必须在约定的工期内按质按量完成全部工程量，验收合格后，在合同约定的移交期限内正式移交给发包人，并将相关移交手续全部办理完毕。5、农民工工资保障按芜湖市相关文件执行。6、招标文件是本合同组成部分，具有同等法律效力。7、所有设计变更和签证产生的造价以审计结算为准。8、承包人承诺：承包人应充分考虑本合同履行过程中全部可能涉及的场地，并充分了解工地位置、周边情况、土质、地质状况、储存空间、作业空间、起卸限制、道路以及任何其他足以影响工期、合同价款之情况，已经充分认识到各种不利因素及施工现场会有其他施工单位同时或交叉作业的情况，承包人承诺不会独占工作面、作业空间以及施工现场，并服从发包人安排。9、采购材料与工程设备检验费或试验费等所有检验检测相关费用自行承担。

5、删除磋商文件51页补充条款中第21.5.4条。

6、获取采购文件更改为：时间：2025 年01月25日至2025年02月14日，每天上午9:00 至12:00，下午12:00 至17:00（北京时间，法定节假日除外）

更正日期：2025年02月08日

三、其他补充事宜

1、采购文件其他内容不变。

2、此公告视同采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：芜湖市弋江区教育局　　　　　

地址：安徽慕嘉产业园1栋410　　　　　　　　

联系方式：0553-4832296　　　　　　　

2.采购代理机构信息

名称：中铁城市规划设计研究院有限公司　            

地址：芜湖市鸠江区国泰路8号中铁设计广场511室

联系方式：18155398670               

3.项目联系方式

项目联系人： 朱涛　

电话：18155398670